+7 (495) 332-37-90Москва и область +7 (812) 449-45-96 Доб. 640Санкт-Петербург и область

Договор подряда капитального ремонта образец

Договор подряда капитального ремонта образец

Поиск в тексте Актуальный материал Настоящую форму можно распечатать из редактора MS Word в режиме разметки страниц , где настройка параметров просмотра и печати устанавливается автоматически. Для перехода в MS Word нажмите кнопку. Для более удобного заполнения бланк в MS Word представлен в переработанном формате. Предмет Договора 1. Указанная в пункте 1.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Договор на выполнение работ по капитальному ремонту

Предмет Договора 1. Порядок расчета за выполненные Работы: безналичный расчет, оплата производится на основании актов выполненных работ форма КС-2 и справки стоимости работ форма КС Цена Договора остается фиксированной на протяжении всего срока исполнения Контракта. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором объема работ и иных условий исполнения договора 2.

Требования к выполняемым Работам 3. Требования к качеству выполненных Работ: - в соответствии с техническими регламентами, СНиП, ГОСТ и другими нормативными документами по качеству строительства; - использование систем управления качеством строительства; - пожарная безопасность при проведении Работ должна обеспечиваться в соответствии с требованиями ГОСТ Порядок выполнения, сдачи и приемки Работ 4.

Приемка выполненных Работ осуществляется комиссией, назначенной Заказчиком, в соответствии с требованиями, установленными в настоящем Договоре по объему и качеству. Заказчик в течение 5-ти дней со дня получения проекта акта о приемке выполненных работ и прочих отчетных документов направляет Подрядчику подписанный акт о приемке выполненных работ или мотивированный отказ. Подрядчик обязан произвести необходимые доработки без дополнительной оплаты.

Права и обязанности сторон 5. Заказчик вправе: привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т. Ответственность сторон 6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, Поставщик вправе взыскать с Заказчика пени за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. Поставщик освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

Поставщик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств по настоящему Договору.

Обстоятельства непреодолимой силы 7. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку выполнения обязательств или невыполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленных обстоятельствами возникшими помимо воли и желания сторон и, которые, стороны не могли предвидеть или предотвратить, включая военные действия, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, разрушительные землетрясения, наводнения, пожары и иные стихийные бедствия.

Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна своевременно дать извещение другой стороне о возникшем препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 трех последних месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут Заказчиком и Подрядчиком по соглашению сторон.

Срок действия Договора 8. Настоящий Договор, вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до полного исполнения всех принятых на себя обязательств. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда. Арбитражный суд 9. Стороны обязуются решать все спорные вопросы посредством переговоров.

Заключительные условия Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью. Настоящий Договор подписан в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. В случае если какая-либо из сторон не сообщит другой стороне такую информацию и другая сторона в силу этого не выполнит свое обязательство, стороне не могут быть предъявлены требования о выплате пени, возмещении реального ущерба или упущенной выгоды.

Все исправления по тексту настоящего Договора, в том числе исправления текста, сделанные от руки или путем внесения данных с использованием любого печатающего устройства, имеют юридическую силу только в том случае, если они удостоверены подписями сторон и печатями в каждом отдельном случае.

Юридические адреса сторон и банковские реквизиты.

Договор подряда №_на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (образец)

Предмет Договора 1. Порядок расчета за выполненные Работы: безналичный расчет, оплата производится на основании актов выполненных работ форма КС-2 и справки стоимости работ форма КС Цена Договора остается фиксированной на протяжении всего срока исполнения Контракта. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором объема работ и иных условий исполнения договора 2.

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту капитальный ремонт лифта замена, пуско-наладочные работы далее — Работы многоквартирного дома далее — Объект , расположенного по адресу: в соответствии с технической и сметной документацией, прилагаемой к Договору. Общая стоимость работ по Договору составляет рублей, в том числе НДС рублей.

Представленный текст является образцом договора подряда на капитальный ремонт. Чтобы сделать документ под ваши условия воспользуйтесь шаблоном FreshDoc: Типовой договор подряда. Любое здание по истечению определенного времени эксплуатации для поддержания бытовых и санитарных условия помещения нуждается в капитальном ремонте. Капитальный ремонт — это ремонт объекта с целью восстановления его ресурса с заменой при необходимости конструктивных элементов и систем инженерного оборудования, а также улучшения эксплуатационных показателей. Для проведения капитального ремонта собственники либо пользователи зданий и сооружений заключают договора подряда, по условиям которого подрядчик обязуется исполнить работы по капитальному ремонту помещения, здания или прочего объекта, а заказчик должен создать условия для исполнения работы, принять результат данной работы и произвести своевременную оплату.

Договор подряда на капитальный ремонт

Заказчик обязуется: 2. Обеспечить готовность Объекта к проведению ремонтных работ. В течение всего срока выполнения работ обеспечить доступ Подрядчика к месту проведения работ в рабочее время и возможность проезда транспорта Подрядчика. Оплатить выполненные Подрядчиком работы в соответствии с условиями настоящего Договора. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполненяемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. Заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступления от условий настоящего договора, которые могут ухудшить качество работ, или иные их недостатки, обязан немедленно заявить об этом Подрядчику. В случае, если Заказчик не сделает такого заявления, то он теряет право в дальнейшем ссылаться на обнаруженные им недостатки. Подрядчик обязуется: 2. Выполнить работы своими силами и средствами в соответствии с условиями настоящего Договора, заданием Заказчика, определяющем объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ.

Договор на выполнение работ по проведению капитального ремонта кровли (примерная форма)

Договор подряда на капитальный ремонт Действующие организации и предприятия, осуществляющие финансово-хозяйственную деятельность, для поддержания санитарно-бытовых условий своих помещений и зданий, через определенные промежутки времени производят капитальный ремонт. Документом, регулирующий взаимоотношения между заказчиком и исполнителем работ является договор подряда на капитальный ремонт. Субъектами договора являются заказчик и подрядчик. В роли заказчика может быть как юридическое, так и физическое лицо, или лица, действующие от имени заказчика. Подрядчиком может быть различные строительные или строительно-монтажные организации, либо частные предприниматели, имеющие лицензию на такую деятельность.

Предмет договора 1. Стоимость работ по договору 2.

.

ДОГОВОР подряда на производство работ по капитальному ремонту (общая форма)

.

.

.

Приёмка законченного капитальным ремонтом объекта производится по Акту оприёмке выполненных. Работ (форма КС-2), утверждённому Комиссией.

.

.

.

.

.

.

.

Комментарии 0
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Пока нет комментариев.

© 2018-2021 lan-ix.ru